大唐安陽新能源有限責(zé)任公司安陽市北關(guān)區(qū)30MWp整縣屋頂光伏項目EPC總承包招標(biāo)
1.招標(biāo)條件
本招標(biāo)項目大唐安陽新能源有限責(zé)任公司安陽市北關(guān)區(qū)30MWp整縣屋頂光伏項目已由安陽市北關(guān)區(qū)發(fā)展和改革委員會備案確認(rèn)書（項目代碼2107-410303-01-831679）批準(zhǔn)建設(shè)，項目業(yè)主為大唐安陽新能源有限責(zé)任公司，建設(shè)資金來自銀行貸款/企業(yè)自籌，出資比例為7:3，招標(biāo)人為大唐安陽新能源有限責(zé)任公司。項目已具備招標(biāo)條件，現(xiàn)對該項目的EPC總承包進(jìn)行招標(biāo)。
2.項目概況與招標(biāo)范圍
2.1建設(shè)地點：河南省安陽市北關(guān)區(qū)。
2.2建設(shè)規(guī)模：30MWp。
2.3計劃工期：180天。
2.4招標(biāo)范圍：包括但不限于
（1）勘察設(shè)計，包括但不限于：項目可利用屋頂?shù)奶た?、?fù)核、規(guī)劃等，屋頂載荷校驗。屋頂載荷校驗由承包人委托有資質(zhì)的單位進(jìn)行，并出具校驗報告。單點（單個屋頂）光伏發(fā)電系統(tǒng)的踏勘、規(guī)劃、設(shè)計及接入電網(wǎng)系統(tǒng)的方案設(shè)計，光伏發(fā)電系統(tǒng)的命名、系統(tǒng)圖紙的繪制。智慧發(fā)電、數(shù)字發(fā)電、先進(jìn)設(shè)備及工藝的推廣運用等。所有勘察、設(shè)計內(nèi)容應(yīng)符合國家和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。按照設(shè)計規(guī)范、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)完成初步設(shè)計和施工圖設(shè)計、竣工圖設(shè)計并通過發(fā)包人組織的評審，經(jīng)監(jiān)理單位總監(jiān)和發(fā)包人相關(guān)技術(shù)人員簽字確認(rèn)，并出具正式藍(lán)圖后才允許施工。承包人須按照發(fā)包人提供的不同類型屋頂?shù)牡湫驮O(shè)計方案，進(jìn)行具體項目方案設(shè)計。
*************************此行內(nèi)容正式會員可見，請登錄后查看******************************
*************************此行內(nèi)容正式會員可見，請登錄后查看******************************
（4）光伏方陣區(qū)安裝工程，包括但不限于：支架、光伏組件、逆變器、箱變、高低壓預(yù)制艙、直流柜、光伏控制器、匯流箱、通訊柜、光伏數(shù)據(jù)采集器、光伏發(fā)電系統(tǒng)專用電纜、防雷接地、屋頂運維通道和爬梯等相關(guān)設(shè)備和材料的采購、安裝、系統(tǒng)集成、電網(wǎng)系統(tǒng)的接入、試驗、調(diào)試、監(jiān)造、催交、運輸、保險、接車、卸車、倉儲保管等。承包人施工期間因戶主違約須承擔(dān)所產(chǎn)生的拆除費用并按照戶主要求恢復(fù)原狀。
（5）集電電纜線路建筑安裝工程，包括但不限于：電纜、電纜頭等設(shè)備采購、電纜橋架、電纜溝道的施工、電纜敷設(shè)、電纜試驗、調(diào)試、運輸、保險、接車、卸車、倉儲保管等，包括該工程的占地補償及協(xié)調(diào)費用。
*************************此行內(nèi)容正式會員可見，請登錄后查看******************************
（7）承包人負(fù)責(zé)辦理并網(wǎng)前、后的各項審批、試驗及驗收手續(xù)，并取得相應(yīng)報告。負(fù)責(zé)前往電力公司辦理電站并網(wǎng)前相關(guān)手續(xù)（包括施工圖審查手續(xù)、電能質(zhì)量測試、保護定值計算、電力公司并網(wǎng)驗收、電力工程質(zhì)量監(jiān)督檢查并取得最終監(jiān)檢報告），接入系統(tǒng)方案編制及審批、調(diào)度及供電手續(xù)及相關(guān)協(xié)調(diào)費用。
（8）承包人負(fù)責(zé)辦理電力業(yè)務(wù)許可證、承包人辦理轉(zhuǎn)商業(yè)運營手續(xù)、承包人完成并網(wǎng)手續(xù)（包括辦理《購售電合同》、《并網(wǎng)調(diào)度協(xié)議》、《通信協(xié)議》、《供電合同》等）及相關(guān)協(xié)調(diào)費用。
（9）承包人負(fù)責(zé)辦理與項目施工有關(guān)的許可文件并承擔(dān)相應(yīng)費用，包括辦理地方施工備案手續(xù)、勞動安全與職業(yè)健康及環(huán)境保護許可手續(xù)等；承擔(dān)施工所涉及臨時用地的補償及恢復(fù)等費用。
（10）承包人負(fù)責(zé)辦理完成建設(shè)工程規(guī)劃許可證、施工許可證、電力業(yè)務(wù)許可證辦理工作。
（11）承包人負(fù)責(zé)按照發(fā)包人與屋頂業(yè)主簽訂的租賃協(xié)議，支付各類型屋頂?shù)牡谝荒曜赓U費。
（12）承包人負(fù)責(zé)辦理完成本項目中所含農(nóng)村戶用項目屋頂租賃協(xié)。
（13）除光伏組件、光伏組件支架以及196kW及以上逆變器外，招標(biāo)文件中未列出但是為本工程所必需的相關(guān)設(shè)備、材料、施工等均屬于本次招標(biāo)范圍。對招標(biāo)范圍內(nèi)，如果某些分項在招標(biāo)文件中未專門提到，但它對于一個光伏電站的建設(shè)、功能、安全、穩(wěn)定運行是必不可少的，那么這些建筑、設(shè)備、材料或服務(wù)及相關(guān)協(xié)調(diào)費用，也應(yīng)由承包人提供，其費用包括在總價中。
*************************此行內(nèi)容正式會員可見，請登錄后查看******************************
本工程作為EPC總承包交鑰匙工程，不論招標(biāo)文件是否提及、投標(biāo)報價高低，凡涉及本工程工程施工準(zhǔn)備、勘察設(shè)計、設(shè)備材料采購、建筑安裝、試驗、檢查測試、調(diào)試試運、質(zhì)量監(jiān)督、施工許可證辦理、水保、安全設(shè)施、環(huán)保、消防、職業(yè)衛(wèi)生、并網(wǎng)、培訓(xùn)、會議組織等所有專項驗收、啟動驗收、檔案竣工驗收和竣工驗收、移交生產(chǎn)等相關(guān)方面的全部工作內(nèi)容及費用均屬于承包人的工作范圍。以發(fā)包人的名義對架空集電線塔征（租）地，并辦理征（租）地手續(xù)，征（租）地費用及手續(xù)費也在本EPC總承包合同中。組件清洗設(shè)施的施工包括在本標(biāo)段中。投標(biāo)價是投標(biāo)人全面實質(zhì)性響應(yīng)招標(biāo)文件規(guī)定的EPC項目的所有責(zé)任和風(fēng)險的最高限價，項目實施期間不因工程量增加、物價上漲、政策變化、不可預(yù)見因素等任何因素而增加中標(biāo)合同價格。
工程質(zhì)量應(yīng)達(dá)到國家和電力行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，確保系統(tǒng)綜合效率、發(fā)電量及其他主要經(jīng)濟技術(shù)指標(biāo)達(dá)到設(shè)計承諾值或國內(nèi)同類工程先進(jìn)水平。整個項目投產(chǎn)后必須實現(xiàn)現(xiàn)場無人值守、遠(yuǎn)方集中監(jiān)控、項目整體運行高度智能化、并滿足專業(yè)運維的要求。本工程重要指標(biāo)考核（包括但不限于）：組件轉(zhuǎn)換效率:不低于21.1%；逆變器：中國效率不低于98.4%。安裝施工后光伏電站運行期間系統(tǒng)整體效率應(yīng)不小于83%。年利用小時數(shù)不低于1200小時。逆變器容配比不小于1.2。
3.投標(biāo)人資格要求
3.1投標(biāo)人須具有獨立法人資格和有效的安全生產(chǎn)許可證。
3.2本次招標(biāo)接受聯(lián)合體投標(biāo)，投標(biāo)人必須具備電力工程施工總承包一級及以上資質(zhì)和電力行業(yè)工程設(shè)計甲級及以上資質(zhì)；近5年須具有2個及以上20MWp及以上光伏工程的施工投運業(yè)績，其中須有1項及以上屋頂光伏工程的施工投運業(yè)績（業(yè)績證明至少包含合同首頁、簽字蓋章頁和合同主要內(nèi)容頁，竣工類證明材料等，國外業(yè)績證明需提供對應(yīng)的中文譯本）。
3.2.1其中，投標(biāo)人擬委派本項目的項目經(jīng)理需具有一級注冊建造師（滿足建辦市〔2021〕40號《住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部辦公廳關(guān)于全面實行一級建造師電子注冊證書的通知》相關(guān)要求），具備有效的安全生產(chǎn)考核合格證書（B證）且在合同實施階段未擔(dān)任其他在建工程項目經(jīng)理職務(wù)，具有從事類似項目管理工作經(jīng)歷并擔(dān)任1個及以上20MWp級及以上（已投運）光伏施工工程的項目經(jīng)理業(yè)績。（業(yè)績證明至少包含合同首頁、簽字蓋章頁和合同主要內(nèi)容頁，竣工類證明材料及本項目與擬派項目經(jīng)理的關(guān)聯(lián)性文件；國外業(yè)績證明需提供對應(yīng)的中文譯本等）。
3.2.2投標(biāo)人須具備承裝三級和承試三級電力設(shè)施許可證，滿足《承裝（修、試）電力設(shè)施許可
證管理辦法》(中華人民共和國國家發(fā)展和改革委員會令第36號)相關(guān)要求。
3.3財務(wù)要求：近三年每年凈資產(chǎn)大于0；
3.4本次招標(biāo)接受聯(lián)合體投標(biāo)。聯(lián)合體投標(biāo)的必須明確牽頭人，應(yīng)滿足下列要求：
3.4.1組成聯(lián)合體的各單位應(yīng)具有獨立法人資格且近三年每年凈資產(chǎn)大于0。
3.4.2聯(lián)合體成員中施工單位須具有電力工程施工總承包一級及以上資質(zhì)，近5年須具有2個及以上20MWp及以上光伏工程的施工投運業(yè)績，其中須有1個及以上屋頂光伏工程的施工投運業(yè)績（業(yè)績證明至少包含合同首頁、簽字蓋章頁和合同主要內(nèi)容頁）。
3.4.3聯(lián)合體成員中設(shè)計單位須具備電力行業(yè)工程設(shè)計甲級及以上資質(zhì)，近5年須具有2個及以上20MWp及以上光伏工程的設(shè)計業(yè)績，其中須有1個及以上屋頂光伏工程的設(shè)計業(yè)績（業(yè)績證明至少包含合同首頁、簽字蓋章頁和合同主要內(nèi)容頁）。
3.4.4聯(lián)合體中承包人須具有有效的安全生產(chǎn)許可證。
3.4.5聯(lián)合體數(shù)量不超過兩家。
3.5投標(biāo)人不得存在下列情形之一：
3.5.1被列入大唐集團公司禁止合作名單范圍內(nèi)的（包括被列入黑名單、停止采購和停止授標(biāo)名單的）；
3.5.2對于施工和服務(wù)采購，近三年內(nèi)被列入國家應(yīng)急管理部認(rèn)定的安全生產(chǎn)失信聯(lián)合懲戒“黑名單”或安全生產(chǎn)不良記錄“黑名單”的（查詢網(wǎng)址為：https://www.mem.gov.cn/fw/cxfw/xycx/）；
3.5.3采購的同類施工、設(shè)備物資以及服務(wù)等，在近三年內(nèi)發(fā)生過較大及以上責(zé)任事故的，責(zé)任事故等級見《生產(chǎn)安全事故報告和調(diào)查處理條例》；
3.5.4被法院列為失信被執(zhí)行人（查詢網(wǎng)址為：http://zxgk.court.gov.cn/shixin/）或終結(jié)本次執(zhí)行案件的被執(zhí)行人（查詢網(wǎng)址為：http://zxgk.court.gov.cn/zhongben/），且未被撤銷的；
3.5.5在信用中國官網(wǎng)（查詢網(wǎng)址：https://www.creditchina.gov.cn/）被列入失信懲戒名單的或被列入重大稅收違法案件當(dāng)事人名單的；
3.5.6供應(yīng)商、供應(yīng)商的法定代表人、項目負(fù)責(zé)人在全國建筑市場監(jiān)管服務(wù)平臺（查詢網(wǎng)址http://jzsc.mohurd.gov.cn/）被列入黑名單的，或者被列入失信聯(lián)合懲戒名單的，或者在企業(yè)誠信中有不良記錄的，或者在個人誠信有不良記錄的；3.5.7在國家企業(yè)信用信息公示系統(tǒng)（查詢網(wǎng)址：http://www.gsxt.gov.cn/）被列入嚴(yán)重違法失信企業(yè)名單的；
3.5.8財務(wù)賬戶以及主要資產(chǎn)被凍結(jié)、查封的(查詢網(wǎng)址：http://wenshu.court.gov.cn/)；
3.5.9無國家或行業(yè)協(xié)會強制要求的生產(chǎn)、施工、制造以及服務(wù)等有效特殊許可的（信息核實網(wǎng)站見附件，僅供參考，包括但不限于其中列舉的網(wǎng)站及資質(zhì)）；
3.5.10為他人提供擔(dān)保的，且擔(dān)保金額超過凈資產(chǎn)總額的（查詢網(wǎng)址：https://www.zhongdengwang.org.cn/，當(dāng)?shù)仄髽I(yè)信息網(wǎng)）；
3.5.11被法院列為被執(zhí)行人（查詢網(wǎng)址：http://zxgk.court.gov.cn/zhixing/），招標(biāo)人認(rèn)為可能影響本招標(biāo)項目執(zhí)行且不能提供已經(jīng)履行完畢相應(yīng)生效判決確定的義務(wù)的。
3.5.12未如實陳述有關(guān)否決項和/或減分項內(nèi)容的；
3.5.13可能導(dǎo)致供應(yīng)商資格或合同履行能力喪失的其他情形。
3.6本次招標(biāo)采用資格后審方式，開標(biāo)后由評標(biāo)委員會對投標(biāo)人的資質(zhì)進(jìn)行審查，資格條件沒有達(dá)到招標(biāo)文件規(guī)定要求，評標(biāo)委員會將否決其投標(biāo)。
4.招標(biāo)文件的獲取
4.1獲取招標(biāo)文件的時間及地點：凡有意參加投標(biāo)者，請于2022年05月06日10:00時至2022年05月20日17:00時（北京時間，下同），下載電子招標(biāo)文件。
4.2招標(biāo)文件每套售價詳見提示信息為準(zhǔn)。
5.投標(biāo)文件的遞交
5.1遞交投標(biāo)文件的截止時間及地點：投標(biāo)文件遞交的截止時間（投標(biāo)截止時間，下同）為2022年05月27日10:00時整（如有變化，另行通知），遞交電子投標(biāo)文件。
5.2逾期送達(dá)（上傳）的投標(biāo)文件，將予以拒收。


友情提醒：報名前與下方聯(lián)系人索取投標(biāo)登記表，以及辦理后續(xù)事宜。
聯(lián)系人：郝亮
手機：13146799092
郵箱：1094372637@qq.com
本招標(biāo)項目僅供正式會員查看，您的權(quán)限不能瀏覽詳細(xì)信息，請聯(lián)系辦理會員入網(wǎng)事宜，成為正式會員后可下載詳細(xì)招標(biāo)、報名表格、項目附件和部分項目招標(biāo)文件等。