蘇州市軌道交通龍道浜站與市婦幼保健院聯(lián)通道工程施工項目招標


1.招標條件本招標項目龍道浜站與市婦幼保健院聯(lián)通道工程項目（項目名稱）已由蘇州市行政審批局（項目審批、核準或備案機關名稱）以《關于龍道浜站與市婦幼保健院聯(lián)通道工程項目可行性研究報告的批復》（蘇行審項建【2022】200號）（批文名稱及編號）批準建設，項目業(yè)主為蘇州市軌道交通集團有限公司，招標人為蘇州市軌道交通集團有限公司。項目已具備招標條件，現(xiàn)對該項目施工（標段）的施工進行招標。
2.項目概況與招標范圍
2.1本次招標項目的建設地點：蘇州市相城區(qū)金磚路、御窯路交叉口南側(cè)
2.2建設規(guī)模：項目用地面積336㎡，建筑面積約1329㎡，頂管斷面尺寸為7.5m4.3m。本項目對龍道浜站原封存空間進行利用，機電及裝修工程含龍道浜站廳層原封存空間6-35軸,3號出入口,4、5、6號安全疏散口，和新增地下通道部分，總面積3603㎡（工程特征、結構層次、建筑高度、道路寬度長度等）
2.3標段劃分

標段編號
標段名稱
招標范圍
合同估算價
（萬元）
定額工期
（日歷天）
招標工期
（日歷天）

E3205010304040500001001
蘇州市軌道交通龍道浜站與市婦幼保健院聯(lián)通道工程施工項目
*************************此行內(nèi)容正式會員可見，請登錄后查看******************************
機電裝修及系統(tǒng)工程：龍道浜站與市婦幼保健院聯(lián)通道工程內(nèi)（含龍道浜站廳層原封存空間6-35軸,3號出入口,4、5、6號安全疏散口）的機電安裝、裝修及系統(tǒng)工程；主要包括：
1）機電安裝：通風空調(diào)、給排水及消防、動力照明設備；
*************************此行內(nèi)容正式會員可見，請登錄后查看******************************
3）通信系統(tǒng)：廣播系統(tǒng)、視頻監(jiān)控系統(tǒng)、專用無線系統(tǒng)、公安、消防無線系統(tǒng)、綜合監(jiān)控系統(tǒng)（ISCS）、環(huán)境與設備監(jiān)控系統(tǒng)（BAS）、門禁系統(tǒng)（ACS）以及火災自動報警系統(tǒng)（FAS）；
4）綜合監(jiān)控：綜合監(jiān)控系統(tǒng)（ISCS）、環(huán)境與設備監(jiān)控系統(tǒng)（BAS）、門禁系統(tǒng)（ACS）以及火災自動報警系統(tǒng)（FAS）。
5）自動扶梯：聯(lián)通內(nèi)的自動扶梯。
4889.5
/
429

2.4其他:計劃開工時間2023年6月30日，計劃竣工時間2024年8月31日。
*************************此行內(nèi)容正式會員可見，請登錄后查看******************************
3.1資質(zhì)條件：投標人須具備市政公用工程施工總承包二級及以上（資質(zhì)），并在人員、設備、資金等方面具有相應的施工能力。
3.2業(yè)績要求：
是否有此類要求：R是□否
□投標人R項目負責人承擔過類似工程；
承擔過頂管斷面面積24m2及以上的矩形頂管工程施工的項目負責人（項目經(jīng)理）業(yè)績；（此業(yè)績必須為項目負責人在投標單位的業(yè)績）工程；
類似工程認定標準：
□類似工程業(yè)績證明材料，需提供中標通知書(適用于招標項目）、施工合同和竣工驗收報告的原件掃描件，施工合同證明材料還需提供江蘇省建筑市場監(jiān)管與誠信信息一體化平臺或全國建筑市場監(jiān)管公共服務平臺相應查詢網(wǎng)頁截圖。
R需提供合同及竣工驗收證明材料的原件掃描件，如上述材料無法體現(xiàn)相關信息的，可增加提供圖紙、業(yè)主證明材料等加以佐證。
3.3項目負責人要求：
投標人擬派項目負責人須具備市政工程一級注冊建造師證書（資格）和有效的建筑施工企業(yè)項目負責人安全生產(chǎn)知識考核合格證書（建筑施工企業(yè)項目負責人安全生產(chǎn)考核合格證書），且必須滿足下列條件：
*************************此行內(nèi)容正式會員可見，請登錄后查看******************************
（2）項目負責人是非變更后無在建工程，或項目負責人是變更后無在建工程（必須原合同工期已滿且變更備案之日已滿6個月），或因非承包方原因致使工程項目停工或因故不能按期開工、且已辦理了項目負責人解鎖手續(xù)，或項目負責人有在建工程，但該在建工程與本次招標的工程屬于同一工程項目、同一項目批文、同一施工地點分段發(fā)包或分期施工的情況且總的工程規(guī)模在項目負責人執(zhí)業(yè)范圍之內(nèi)。
3.4財務要求：/。
3.5信譽要求：/。
3.6其他要求：
（1）具有獨立法人資格；
（2）企業(yè)具備安全生產(chǎn)條件，并取得安全生產(chǎn)許可證；
（3）投標人需提供有效期內(nèi)的《蘇州市建筑業(yè)企業(yè)年度信用手冊》，無蘇州市建筑業(yè)企業(yè)年度信用手冊的外地建筑業(yè)企業(yè)進蘇承攬業(yè)務須按蘇住建建14文執(zhí)行，需提供《外地進蘇建筑業(yè)企業(yè)信息登記書》。
（4）本項目執(zhí)行《關于在我省國有資金投資工程建設項目招標投標中應用建筑業(yè)企業(yè)資質(zhì)動態(tài)監(jiān)管結果有關要求的通知》（蘇建招辦〔2022〕2號）和《省住房城鄉(xiāng)建設廳關于建筑業(yè)企業(yè)資質(zhì)動態(tài)監(jiān)管不合格企業(yè)參加招投標相關事宜的復函》（蘇建函建管233號），投標人在資格預審申請文件遞交截止時間當日及投標文件遞交截止時間當日，建筑業(yè)企業(yè)資質(zhì)動態(tài)監(jiān)管結果均不處于不合格狀態(tài)；
（5）本項目執(zhí)行《關于在公共資源交易領域招標投標活動中建立對失信被執(zhí)行人聯(lián)合懲戒機制的實施意見》（蘇信用辦23號）。投標人失信被執(zhí)行人情況以“信用中國”（www.creditchina.gov.cn）網(wǎng)站查詢結果（嚴重失信主體名單）為準；
（6）本項目執(zhí)行《蘇州市軌道交通參建企業(yè)履約信用考核管理辦法（試行）》（蘇軌集〔2021〕208號）；
（7）本項目執(zhí)行《市住房城鄉(xiāng)建設局關于貫徹《江蘇省招標投標條例》的通知》（蘇住建建〔2023〕8號）的規(guī)定。
（8）投標人近3年內(nèi)有行賄犯罪行為且被記錄或近1年內(nèi)有行賄不良行為且被記錄（以行賄人或受賄人的法院判決書認定，按首次公告發(fā)布之日推算，時間以判決書落款時間為準；行賄不良行為所涉金額在單份法院判決書中達到《關于辦理貪污賄賂刑事案件適用法律若干問題的解釋》（法釋9號）第七條第一款規(guī)定金額的即行受限）的；法定代表人有行賄犯罪記錄且自記錄之日至首次公告發(fā)布之日未超過5年或有行賄不良行為記錄且自記錄之日至首次公告發(fā)布之日未超過3年（以行賄人或受賄人的法院判決書認定，時間以判決書落款時間為準；行賄不良行為所涉金額在單份法院判決書認定中達到《關于辦理貪污賄賂刑事案件適用法律若干問題的解釋》（法釋9號）第七條第一款規(guī)定金額的即行受限）的，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，招標人將拒絕其投標或取消其中標資格。
□本工程不接受最新年度蘇州市建筑業(yè)企業(yè)信用評定等級為C類及以下投標人參與投標。
□近兩年內(nèi)（從截標之日起倒算），企業(yè)和擬派項目負責人沒有因串通投標、弄虛作假、以他人名義投標、騙取中標、轉(zhuǎn)包、違法分包等違法行為受到建設等有關部門行政處罰的；
□近一年內(nèi)（從截標之日起倒算），企業(yè)沒有無正當理由放棄中標資格（不含項目負責人多投多中后放棄）、不與招標人訂立合同、拒不提供履約擔保情形的；
□近三個月內(nèi)（從截標之日起倒算），企業(yè)沒有因拖欠工人工資被招標項目所在地省、市、縣（市、區(qū)）建設行政主管部門通報批評的；
□近五年內(nèi)（從截標之日起倒算），投標人或者擬派項目負責人在招標人之前的工程中沒有履約評價不合格的，履約評價不合格的名單如下：
3.7本次招標不接受（接受/不接受）聯(lián)合體投標。聯(lián)合體投標的應滿足下列要求：/。
4.招標文件的獲取
4.1招標文件獲取時間為：2023年4月3日10時00分至2023年4月10日17時00分；
5.投標文件的遞交
5.1投標截止時間為：2023年5月6日09時30分。

友情提醒：報名前與下方聯(lián)系人索取投標登記表，以及辦理后續(xù)事宜。
聯(lián)系人：郝亮
手機：13146799092
郵箱：1094372637@qq.com
本招標項目僅供正式會員查看，您的權限不能瀏覽詳細信息，請聯(lián)系辦理會員入網(wǎng)事宜，成為正式會員后可下載詳細招標、報名表格、項目附件和部分項目招標文件等。